（上接D17版）
中关村建设总承包凯瑞房地产公司、东润投资集团公司开发的月亮河美家园项目，凯瑞房地产公司、东润投资集团公司累计支付工程款１．０４亿元。中关村建设报送的结算价格约为２．２５亿元，但凯瑞房地产公司、东润投资集团公司拒不结算，反以中关村建设违约为由起诉至北京市通州区人民法院，要求解除与中关村建设之间的合同并交付施工现场。２００６年１１月２０日，中关村建设起诉至北京市第二中级人民法院，要求凯瑞房地产公司、东润投资集团公司支付拖欠的工程款约１２１，４５９，５５５元以及相应违约金。目前北京市第二中级人民法院已经合并审理上述案件。法院已指定鉴定机构对部分工程质量进行鉴定，目前质量鉴定报告已出。同时，应中关村建设的申请，北京市第二中级人民法院于２００８年１０月对凯瑞房地产公司销售的部分商品房采取了财产保全措施。此外，由于双方对于工程造价分歧较大，将来可能进行造价鉴定。
２、中关村建设对秦皇岛圣地置业有限公司的诉讼
中关村建设总承包秦皇岛圣地置业公司开发的秦皇岛华商大厦工程，但秦皇岛圣地置业公司一直拖欠约１，７０７万元的工程款本金。２００４年４月，秦皇岛圣地置业公司将其秦私房字第３００３２２２８号部分公寓面积４，３７１．６６平方米、秦藉国用第２０００字第０３９号宗地分摊土地面积６７７．７平方米抵押给中关村建设。２００４年６月９日，中关村建设起诉至秦皇岛市中级人民法院，要求秦皇岛圣地置业公司支付工程款本金及相应违约金，２００４年１０月１８日，秦皇岛市中级人民法院做出（２００４）秦民初字第１１０号民事判决书，判决秦皇岛圣地置业公司支付工程款１７，０７０，７５１．５４元以及违约金２６５，０４５．７０元，秦皇岛圣地置业公司拒不履行判决。中关村建设于２００５年３月２５日提出强制执行申请，秦皇岛市中级人民法院决定在华商大厦业主集体诉讼完毕后对工程进行整体拍卖。２００８年４月，中关村建设办理了查封执行标的续封事宜。近期，从秦皇岛市中级人民法院获悉，法院即将启动评估、拍卖程序。我司已就华商大厦的评估工作预交了２万元人民币评估费，于２００９年８月１４日对华商大厦进行评估，评估总价值为１６１，２０４，８５１元，并于２０１０年４月进行了第一次拍卖，第一次拍卖流拍。目前准备进行第二次拍卖。
３、中关村建设对三河燕庆房地产开发有限公司的诉讼
中关村建设总承包三河燕庆房地产公司开发建设的燕庆明珠大厦工程，但三河燕庆房地产公司一直拖欠工程款。２００５年３月１６日，中关村建设起诉至河北省高级人民法院（以下简称：河北高院），要求三河燕庆房地产公司支付拖欠的工程款及利息共计５７，８１２，３１２．６元，并解除双方所签订的《施工合作协议书》和《建设工程施工合同》。２００７年８月１０日，河北高院出具（２００５）冀民一初字第４号民事调解书，确认三河燕庆房地产公司欠中关村建设工程款４，０５６万元，诉讼费等５４４，３２７元。本案已进入执行阶段，三河燕庆房地产公司欠中关村建设９，３２４，０００元工程款、诉讼费等５４４，３２７元及违约金。鉴于三河燕庆房地产公司未能依据民事调解书履行相关义务，２００８年４月，中关村建设已向河北高院申请强制执行，河北省廊坊市中级人民法院已查封了三河燕庆房地产公司的房产。报告期内，中关村建设已收回工程款４９０万元。截止目前，经过执行三河燕庆房地产公司尚欠４，４２４，０００元工程款、诉讼费等５４４，３２７元及违约金。
４、中关村建设对北京时光房地产开发有限公司的诉讼
中关村建设总承包北京时光房地产开发有限公司（以下简称：时光房地产）开发的美好时光项目工程（工程地点在内蒙古科右中旗），因时光房地产拖欠工程款，２００６年１月，中关村建设起诉至内蒙古兴安盟中级人民法院，要求时光房地产支付工程款本金及相应利息。２００６年８月１０日，双方进行调解，时光房地产分期向中关村建设支付工程款、财产保全费、律师费等共计１，１３０．２５万元。调解之后，中关村建设与时光房地产达成复工协议，工程复工，复工后款项支付仍然不理想，中关村建设向内蒙古兴安盟中级人民法院申请强制执行，并查封了对方的房产。经过中关村建设与时光房地产对帐和办理工程结算，确认了时光房地产拖欠的款数总额为４，８８８，１３１元，上述款项中包括８００，０００元的工程保修金。２００８年９月，根据上述数额，中关村建设与时光房地产在法院办理了执行和解，中国银行乌兰浩特支行为时光房地产４，０８８，１３１元债务提供了还款连带保证担保责任，时光房地产支付８万元违约金。截止目前，上述款项已经回收９５万元。
５、中关村建设对亚星腾飞计算机软件发展有限公司、甘肃西兰科技实业股份有限公司、亚星数码科技园有限公司的诉讼
２００１年５月２８日，亚星腾飞计算机软件发展有限公司（以下简称：亚星腾飞公司）向北京市海淀区东北旺农村信用合作社借款３，０００万元，中关村建设对此借款提供保证担保，亚星腾飞公司为中关村建设提供反担保，并提供甘肃西兰科技实业股份有限公司（以下简称：西兰科技实业公司）所有的“西兰大厦”作为中关村建设承担保证责任的反担保抵押物。借款到期后，亚星腾飞公司未能及时清偿借款，２００３年１２月１２日，中关村建设向东北旺信用社出具承诺书，承诺代亚星腾飞公司偿还２，０００万元。同日，亚星数码科技园有限公司（以下简称：亚星数码公司）向中关村建设出具担保函，为代偿２，０００万元借款提供保证，此后，中关村建设代偿了该２，０００万元借款。２００４年７月６日，中关村建设向北京市第一中级人民法院提起诉讼，要求北京市第一中级人民法院组织拍卖西兰科技实业公司的抵押物以清偿中关村建设代偿的２，０００万元，拍卖款不足清偿部分亚星腾飞公司、亚星数码公司承担连带清偿责任。２００４年１２月８日，北京市第一中级人民法院做出（２００４）一中民初字第８４１８号民事判决书，判决支持中关村建设的诉讼请求。２００５年５月２６日，北京中谷成开发建设有限公司（系原中关村建设控股子公司，现更名为北京百键开发建设有限公司）出具承诺函，承诺受让该笔债权，并以对中关村建设的债权抵消其中２，０００万元，现尚欠的５００万元及有关费用承诺以资产进行担保。中关村建设已申请强制执行，２００５年１２月，北京市第一中级人民法院执行回案款３，３６４，７３４元，该等款项已于２００６年５月支付给北京中谷成开发建设有限公司。余款正在执行过程中，北京中谷成开发建设有限公司将负担中关村建设追索债权产生的全部费用，目前本案正在执行中。
６、中关村建设对北京民福房地产开发有限公司、北京力鸿兴业房地产发展有限公司的诉讼
２００６年４月６日，中关村建设、北京民福房地产开发有限公司（以下简称：民福房地产公司）、北京力鸿兴业房地产发展有限公司（以下简称：力鸿兴业房地产公司）签订《还款协议书》，约定：（１）民福房地产公司、力鸿兴业房地产公司共同向中关村建设偿还６，６００万元；（２）民福房地产公司向中关村建设偿还１，６００万元，力鸿兴业房地产公司提供连带责任保证；（３）民福房地产公司向中关村建设偿还１５０万元，力鸿兴业房地产公司提供连带责任保证。综上，民福房地产公司、力鸿兴业房地产公司总共须向中关村建设偿还８，３５０万元。同年４月７日，三方对以上《还款协议书》在北京市公证处进行了强制执行公证。但民福房地产公司和力鸿兴业房地产公司均未履约，故中关村建设向北京市第二中级人民法院申请强制执行。２００８年１２月，经公司第三届董事会２００８年度第十二次临时会议审议通过，各方达成和解（详见２００８年１２月２７日，公告２００８－０７４号）。截止目前，力鸿兴业房地产公司用于抵偿债务的２７４个车位和力鸿花园５－１０１号房产（建筑面积１１５．１０平方米）过户手续正在办理过程中。
７、中关村建设对北京市密云县溪翁庄镇溪翁庄村民委员会的诉讼
２０００年，中关村建设欲在北京市密云县溪翁庄镇征地开发度假山庄，同年８月６日，中关村建设与溪翁庄村委会签订《征地补偿协议书》，约定征地２９０亩，征地补偿费１，２００万元。协议签订后，中关村建设按约定支付了４５０万元，但由于诸多原因，征地工作一直未能完成。２００６年６月３０日，中关村建设起诉至北京市第二中级人民法院，要求溪翁庄村委会退还中关村建设４５０万元及相应资金占用费和违约金１００万元。２００６年１２月１３日，北京市第二中级人民法院做出（２００６）二中民初字第１１７０５号民事判决书，判决双方签订的《征地补偿协议书》无效，溪翁庄村委会向中关村建设返还４５０万元以及相应利息（自２００１年１月１６日起至实际给付之日止）。溪翁庄村委会上诉至北京市高级人民法院，２００７年３月２０日，北京市高级人民法院做出（２００７）高民终字第２８８号民事判决书，判决维持原判。溪翁庄村委会未按判决履行，中关村建设已向北京市第二中级人民法院提出强制执行申请。由于溪翁庄村委会目前无可执行的财产，故此北京市第二中级人民法院已暂时中止执行程序。
８、中关村建设对北京市塑化贸易有限公司、北京龙天陆房地产开发有限公司的诉讼
２００７年２月８日，中关村建设与北京市塑化贸易有限公司（以下简称：塑化公司）及北京龙天陆房地产开发有限公司（以下简称：龙天陆公司）共同签署了《股权转让约定书》（以下简称：《约定书》），约定由中关村建设向塑化公司与龙天陆公司转让中关村建设所持有北京中谷成开发建设有限公司（系原中关村建设控股子公司，现更名为北京百键开发建设有限公司）９３．３３％的股权，股权转让款为１，５００万元。截止目前，对方已支付１，０００万元转让款。按《约定书》约定，对方应于股权转让工商变更登记完成后第二个工作日将第三笔股权转让款５００万元支付给中关村建设。但是对方迟迟不予支付，并起诉中关村建设（详见２００８年１月１４日，公告２００８－００５号），后又撤诉（详见２００８年３月２６日，公告２００８－０２１号）。鉴于上述情况，２００８年４月，中关村建设向北京市第二中级人民法院起诉，要求收回转让款５００万元及相应违约金，法院判决支持中关村建设诉讼请求。塑化公司及龙天陆公司不服，向北京市高级人民法院提起上诉，２００９年９月２５日，北京市高级人民法院作出终审判决，驳回对方的上诉请求，维持原判，各项诉讼费用均由对方承担。上述案件中关村建设已向北京市第二中级人民法院申请强制执行，现已获得法院发还案款７，０６３，２５７．３１元，本案已终结。
９、中关村建设对北京华运达房地产开发有限公司的诉讼
北京华运达房地产开发有限公司（以下简称：华运达公司）开发的森豪庭园公寓项目，自２００２年２月底停工，一直由中关村建设负责看管。近期，根据北京市高级人民法院的要求将现场移交给法院指定的买受人。在看管森豪庭园公寓项目中，中关村建设共计支付的管理费用为：
（１）支付管理人员工资、保安、管理及维护等费用共计４，２４３，２７９．０６元；
（２）垫付水、电费等费用共计１９２，０００元；上述费用共计４，４３５，２７９．０６元。
２００９年４月，中关村建设以无因管理为由在北京市东城区人民法院起诉华运达公司要求支付管理费用４，４３５，２７９．０６元，北京市东城区人民法院判决支持了中关村建设的诉讼请求。中关村建设已经向北京市东城区人民法院申请了强制执行，要求北京华运达房地产开发有限公司给付人民币４４７７５６１．０６元，因华运达无可供执行财产，北京市东城区人民法院于２０１０年６月１２日做出本次执行程序终结的执行裁定。
１０、中关村建设对北京百键开发建设有限公司的诉讼
中关村建设多次供应建筑材料、设备等货物给百键公司，但百键却未实际付款，中关村建设在２００８年向法院提起诉讼，法院于２００８年１１月４日下发（２００８）二中民初字第１４２９４号民事判决书判决百键公司支付欠款人民币３，２８５，７０２．５１及该款的利息（自２００７年４月１日起至２００８年７月１４日止，按中国人民银行企业同期活期存款利率计息），但因百键拒不履行付款，中关村建设向北京市第二中级人民法院申请强制执行，此案于２０１０年５月２４日就执行（２００８）二中民初字第１４２９４号民事判决书双方达成执行和解协议，目前正在履行执行和解协议中。
１１、 中关村建设下属子公司北京中泰恒设备安装有限责任公司对北京百键开发建设有限公司的诉讼
中关村建设下属子公司北京中泰恒设备安装有限责任公司诉北京百键开发建设有限公司债权债务概括转移纠纷一案，北京市第二中级人民法院于２００８年１０月２１日做出（２００８）二中民初字第１４２９５号民事判决书，判决被申请人应偿还申请人９３９６８５４．８元欠款及迟延履行利息，并承担诉讼费７７５７８元，该判决生效后，中关村建设下属子公司北京中泰恒设备安装有限责任公司于２００８年１２月２９日向北京第二中级人民法院申请强制执行。北京市第二中级人民法院经过近三个月的执行终结了本次执行程序。因始终未能发现百键可供执行的财产或财产线索，中关村建设下属子公司北京中泰恒设备安装有限责任公司于２０１０年５月向北京市第二中级人民法院申请对北京百键开发建设有限公司进行破产清算，目前正在进行中。
中关村建设作为被告或被执行人的案件
１２、北京聚骏飞腾经贸有限公司对中关村建设的诉讼
２００６年３月至６月，北京聚骏飞腾经贸有限公司与中关村建设分别签订了编号为钢２００６－２号、２００６－４号、钢２００６－５号及２００６－６号的四份《工业品买卖合同》，北京聚骏飞腾经贸有限公司向中关村建设供应钢材。由于北京聚骏飞腾经贸有限公司供应的钢材中有假冒他人注册商标的商品，给中关村建设造成了损失，故此中关村建设部分钢材款未支付。２００８年７月，北京聚骏飞腾经贸有限公司依据上述合同分六起案件在海淀法院起诉中关村建设分别要求：返还首钢生产的供货时价值为３，３２６，２６１．７０元的钢材８００．２７９吨（钢２００６－６号《工业品买卖合同》）；要求返还唐钢、宣钢和承钢生产的供货时价值为４，０８４，３８３．９６元的钢材１，１６６．７０２吨（钢２００６－６号《工业品买卖合同》）；要求返还唐钢、宣钢和承钢生产的供货时价值为３，３３１，５８０．１７元的钢材９６１．００５吨（钢２００６－５号《工业品买卖合同》）；要求返还首钢生产的供货时价值为４，１１０，８７２．２３元的钢材１，１８２．５０２吨（钢２００６－５号《工业品买卖合同》）；要求返还供货时价值为２，１７５，３７２．２２元的钢材６４１．５２６吨（钢２００６－４号《工业品买卖合同》）；要求支付拖欠的货款２９３，１８０．７８元和逾期利息６４，５０４．６９元，以上共计３５７，６８５．４７元（钢２００６－２号《工业品买卖合同》）。由于北京聚骏飞腾经贸有限公司供应假冒他人注册商标的商品给中关村建设造成损失，中关村建设依法提起反诉。法院将上述六起案件及反诉合并审理，２００８年１２月双方在法院主持下，达成和解，法院出具民事调解书，中关村建设应向北京聚骏飞腾经贸有限公司支付钢材款１，５００万元，北京聚骏飞腾经贸有限公司将存放的钢材自行拉走。上述案件双方已达成和解协议，和解协议目前正在履行中。
１３、定州市国安城建工程有限公司对中关村建设的诉讼
定州市国安城建工程有限公司系中关村建设在京棉一厂项目中的分包方，２００９年２月，定州市国安城建工程有限公司以建设工程施工合同未结算和付款为由，在北京市朝阳区人民法院起诉中关村建设，要求支付欠款３７０万元及利息。案件审理中，对方向法院申请撤诉，本案已终结。
２００９年８月，定州市国安城建工程有限公司以建设工程施工合同部分合同外工程和项目未结算和付款为由，在北京市朝阳区人民法院起诉中关村建设，要求支付欠款５，３３７，３４４元，而后对方向法院申请撤诉。
１４、哈尔滨长城建筑集团股份有限公司对中关村建设哈尔滨分公司的诉讼
中关村建设哈尔滨分公司收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院２００８年１０月８日发出的（０８）民初字第３２ 号《应诉通知书》。哈尔滨长城建筑集团股份有限公司（以下简称：长城公司）请求解除与中关村建设哈尔滨分公司的工程施工合同书，要求被告给付工程欠款及利息、停工损失、入冬维护费，共计８２，９９８，２６１．７９ 元。中关村建设哈尔滨分公司，哈尔滨中关村开发建设有限责任公司（以下简称：哈尔滨中关村，中关村建设占其总股本的９０％）和中关村建设被列为第一，第二，第三被告。诉讼费、保全费由中关村建设方承担（详见２００８年１０月１１日，公告２００８－０６２号）。２００８年１１月２０日，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院出具（２００８）哈民一初字第３２号民事裁定书，长城公司撤回起诉。
２００８年１２月，长城公司再次提起诉讼，请求解除与中关村建设哈尔滨分公司的Ａ区１＃、２＃、３＃楼工程施工合同书，要求被告给付工程欠款及利息、停工损失、入冬维护费，共计４２，９８１，０５９．４１元；请求解除与中关村建设哈尔滨分公司的Ｂ区５＃、６＃楼工程施工合同书，要求被告给付工程欠款及利息、停工损失、入冬维护费，共计４２，３６７，０４７．３５元。中关村建设哈尔滨分公司，哈尔滨中关村和中关村建设被列为第一，第二，第三被告。
中关村建设对管辖权提出异议，认为案件应移送北京市第二中级人民法院审理。２００９年２月３日，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（２００９）哈民二初字第１－２号《民事裁定书》，驳回中关村建设对管辖权的异议。
中关村建设不服，对管辖权异议提起上诉。２００９年５月１６日，黑龙江省高级人民法院（２００９）黑立商终字第８号《民事裁定书》，驳回上诉，维持原裁定（详见２００９年８月１２日，公告２００９－０３３号）。
２００９年，本公司已经支付了一部分工程款４，９２０万元。在进一步的审理过程中，双方经友好协商，于２０１０年７月２８日达成和解。
１５、郑州日成建设工程咨询有限公司对中关村建设的诉讼
郑州日成建设工程咨询有限公司以其与中关村建设郑东新区湖水环境体系一期工程项目部签署《建筑工程委托代理结算奖励合同书》为由，要求中关村建设支付委托代理结算奖励金２，６７３，３６０元、逾期付款违约金１２万元及支付全部诉讼费（详见公告２００９－０４２）。本案目前正在一审审理阶段。
１６、苏州市政工程集团有限公司北京分公司诉中关村建设承揽合同纠纷案
苏州市政工程集团有限公司北京分公司在海淀法院以加工承揽合同纠纷为由起诉北京五棵松文化体育中心有限公司及中关村建设，要求二被告支付工程款欠款９，２５９，３２２元及利息、承担诉讼费。此案由五棵松临时棒球场室外场地铺装工程所引起。（详见公告２００９－０４２）。此案一审判决中关村建设给付苏州市政工程集团有限公司北京分公司价款５，１０９，３２２元并赔偿相应利息损失，于判决生效后十日内付清。目前中关村建设已提起上诉。
１７、北京诺金鼎基础工程有限公司诉中关村建设承揽合同纠纷案
北京诺金鼎基础工程有限公司在海淀法院以加工承揽合同纠纷为由起诉北京五棵松文化体育中心有限公司及中关村建设，要求二被告支付工程款欠款６，４０８，１５４．４１元及利息、承担诉讼费。此案由五棵松临时棒球场土方平衡、渣土外运、室外雨污水管道工程所引起。（详见公告２００９－０４２）。此案一审判决中关村建设给付北京诺金鼎基础工程有限公司价款６，４０８，１５４．４１元并赔偿相应利息损失，于判决生效后十日内付清。目前中关村建设已提起上诉。
１８、北京诺金鼎基础工程有限公司诉中关村建设建设工程合同纠纷案
北京诺金鼎基础工程有限公司在北京市朝阳区人民法院以建设工程合同纠纷为由起诉中关村建设，要求支付工程款２，７２０，２５７元及承担诉讼费。北京诺金鼎基础工程有限公司系中关村建设五棵松文化体育中心文化体育及公共服务设施基坑土方工程分包方（详见公告２００９－０４２）。北京市朝阳区人民法院判决中关村建设支付工程款２，７２０，２５７元及承担诉讼费。目前中关村建设已与北京诺金鼎基础工程有限公司与中关村建设达成和解协议，和解协议正在履行中。
１９、定州市国安城建工程有限公司对中关村建设的诉讼
２００９ 年１１月，定州市国安城建工程有限公司（定州市国安城建工程有限公司系中关村建设在京棉一厂项目中的分包方）以拖欠其工程款为由，在北京市朝阳区人民法院起诉中关村建设，要求支付欠款７，８２３，３０１元。目前，案件正在一审中。
２０、李兵对中关村建设及其分公司的诉讼
２００９年１１月，李兵在香洲区人民法院起诉中关村建设及其珠海、中山、佛山分公司，要求支付承包经营期间的工程欠款３０９．６５万元及相应的利息，理由为其所承揽的工程，在其承包期满后，即使由珠海和中山分公司收回的上述后续工程款对应的管理费的收益也应由其获得。中关村建设在接到上述案件后，认为该案应由朝阳区人民法院管辖，向法院递交了管辖权异议，香洲区法院驳回了管辖权异议。中关村建设已就管辖权异议向珠海市中院提起了上诉，双方已于２０１０年４月１３日达成和解协议，和解协议正在履行中。对方已撤诉，此案终结。
２１、李兵诉郑锦武、中关村建设及其分公司中介服务合同纠纷案
李兵在香洲区人民法院以中介服务合同纠纷为由起诉郑锦武、中关村建设及其分公司，要求郑锦武支付５４５万元中介服务费及利息，并要求我司承担连带责任。双方已于２０１０年４月１３日达成和解协议，和解协议正在履行中。对方已撤诉，此案终结。
２２、 李兵诉中关村建设及其分公司合同纠纷及中关村反诉李兵要求赔偿和支付费用纠纷案
李兵在香洲区人民法院起诉中关村建设及其珠海、中山分公司要求支付返还投资款１５４７００元、返还账户内余额３４２３．９９元及李兵垫付的保证金２６５，０００元及利息损失等。中关村建设依法提起反诉，要求李兵支付承包费７９，１６６．６７元和赔偿经济损失１，９１２，５０６．７４元，２０１０年１月香洲区法院受理了中关村建设的反诉请求。２０１０年４月１３日双方已达成和解协议，和解协议正在履行中。对方已撤诉，此案终结。
２３、 通辽市和圆房地产开发有限公司诉中关村建设建筑工程施工合同纠纷案
通辽市和圆房地产开发有限公司以严重违约给其造成重大损失且工程完工部分存在严重质量问题为由，向内蒙古通辽中级人民法院提起诉讼要求中关村建设支付其违约金和经济损失赔偿金共计１８５６万元且查封中关村建设部分房产，目前中关村建设正收集相关资料积极应诉上述案件，目前正在一审中（详见公告２００９－０４６）。
２４、吴国东（献县鑫磊建筑器材租赁站）对中关村建设提起的租赁合同纠纷案
吴国东以租赁合同纠纷为由向朝阳人民法院提起诉讼，要求中关村建设支付尚欠租赁费１９９万元并承担本案诉讼费用。现双方已达成和解协议，协议正在履行中。
２５、江苏金荣建筑安装劳务有限公司对中关村建设的诉讼
江苏金荣建筑安装劳务有限公司以我司拖欠工程款为由，向北京朝阳法院提起诉讼，要求中关村建设支付５２９，１５９．５１元工程款及利息，建筑设备赔偿金额２，０３４，７２１．５０元，支付租金１，９８３，１９３．５４元，以上共计４，５４７，０７４．５５元及工程款利息。目前中关村建设正准备相关案件资料积极应诉。
２６、北京博人律师事务所对中关村建设提起的民事案件代理合同纠纷
北京博人律师事务所就代理费用问题向朝阳区人民法院提起诉讼，要求中关村建设支付尚欠代理费用１，９１８，４７４．９４元并承担诉讼费用，此案目前正在一审阶段（详见公告２０１０－００３）。
２７、北京鑫中诚业建筑机械设备销售有限公司对中关村建设的诉讼
北京鑫中诚业建筑机械设备销售有限公司诉称：我司欠北京正富混凝土有限责任公司货款１，７５５，５４２．６３元，因业务需要北京正富混凝土有限责任公司于２０１０年５月５日将该债权１，７５５，５４２．６３元转让给鑫中诚业，并同意承担付款责任，我司至今没有给付。北京鑫中诚业建筑机械设备销售有限公司以欠款为由以我司为第一被告，北京正富混凝土有限责任公司为第二被告向三河市人民法院提起诉讼：要求支付原告转让款１，７５５，５４２．６３元以及逾期付款利息１０，０００元，共计１，７６５，５４２．６３元，并承担本案诉讼费用。中关村建设已向三河市人民法院提出管辖权异议，三河市人民法院裁定移送到北京市朝阳区人民法院。
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
本公司及子公司中关村建设为自行开发项目提供阶段性按揭担保１８，１２７．６８万元，不存在较大风险。
鉴于公司对外担保总额超过《通知》规定的最近一期经审计净资产的５０％，故此今后上市公司任何一笔担保均需提交股东大会审批。 |
６．５．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （％） | 报告期损益 |
| １ | 股票 | ６００５７７ | 精达股份 | ４８０，５２４．３３ | １，６３４，７４２ | １１，０８３，５５０．７６ | ９５．１９％ | １６３，４７４．２０ |
| ２ | 股票 | ００２１８１ | 粤传媒 | ６９，３２４．００ | ４１，３４０ | ４３３，６５６．６０ | ３．７２％ | ０．００ |
| ３ | 股票 | ４００００６ | 京中兴 | ６２，０００．００ | ４０，０００ | ８２，４００．００ | ０．７１％ | ０．００ |
| ４ | 股票 | ４００００５ | 海国实 | ７，２６０．００ | １１，０００ | ２５，６３０．００ | ０．２２％ | ０．００ |
| ５ | 股票 | ４００００７ | 华凯实业 | １１，６４０．００ | １２，０００ | １７，７６０．００ | ０．１５％ | ０．００ |
| 期末持有的其他证券投资 | ０．００ | － | ０．００ | ０．００％ | ０．００ |
| 报告期已出售证券投资损益 | － | － | － | － | ０．００ |
| 合计 | ６３０，７４８．３３ | － | １１，６４２，９９７．３６ | １００％ | １６３，４７４．２０ |
证券投资情况说明
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 北京鹏泰投资有限公司；
北京实创高科技发展总公司；中关村高科技产业促进中心；北大方正集团有限公司；武汉国信房地产发展有限公司 | 北京市创高科技发展总公司、中关村高科技产业促进中心、北大方正集团有限公司、武汉国信房地产发展有限公司未参与提出动议，根据《上市公司股权分置改革管理办法》，“股权分置改革动议可由单独或者合并持有公司三分之二以上非流通股份的股东提出”，经相关股东大会表决通过后，上述股东需履行股权分置改革方案中除海源控股有限公司对解决ＣＤＭＡ担保单独承诺外的所有承诺。
根据股改承诺，所有限售流通股东所持有的限售股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不通过深圳证券交易所上市交易或者转让；在上述二十四个月禁售期期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十。 | 经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议讨论，董事会、监事会和独立董事认为：限售流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项均已履行，未触发追送股份条件。２００８年４月２５日，限售流通股股东因股权分置改革承诺事项冻结股份全部解冻（详见２００８年４月２８日，公告２００８－０３５号）。
依约履行。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 北京鹏泰投资有限公司 | ４、在上市公司有资金和开发计划的前提下，鹏泰投资及其关联公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与上市公司所从事的房地产开发业务构成竞争的业务，均应将上述商业机会优先让与上市公司。如先通知上市公司并在所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则承诺放弃该商业机会；如果上市公司不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。
５、在上市公司妥善解决ＣＤＭＡ担保问题后及在各方努力下解决了上市公司的其他或有负债、逾期贷款、税务纠纷等问题，可以确保上市公司的资产和资金安全的前提下，鹏泰投资同意向上市公司寻找或注入优质的房地产项目及提供部分资金帮助，以协助上市公司明确主业及增强其持续盈利能力，同时最大限度规避与上市公司间的同业竞争。 | 鹏泰投资向上市公司及控股子公司已累计借款近５亿元。鹏泰投资及其关联企业累计为上市公司融资提供担保２．５８亿元。
经第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议讨论，董事会、监事会和独立董事认为：第一大股东鹏泰投资在《收购报告书》中做出的承诺事项均已履行（详见２００９年４月１８日，公告２００９－００８、０１２号） |
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ６００５７７ | 精达股份 | ４８０，５２４．３３ | ０．５６％ | １１，０８３，５５０．７６ | １６３，４７４．２０ | －２，０７６，１２２．３４ | 可供出售金融资产 | 发起人 |
| ００２１８１ | 粤传媒 | ６２，０００．００ | ０．０２％ | ４３３，６５６．６０ | ０．００ | ２０，６７０．００ | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 合计 | ５４２，５２４．３３ | － | １１，５１７，２０７．３６ | １６３，４７４．２０ | －２，０５５，４５２．３４ | － | － |
| 重大资产重组时所作承诺 | 北京鹏泰投资有限公司 | 鹏泰投资在放弃收购四环医药时做出承诺：
经第三届董事会２００８年度第二次临时会议审议通过，公司决定暂缓出售四环医药，向中国证监会申请撤回《重大资产出售暨关联交易报告书》。作为公司第一大股东，鹏泰投资同意本公司做出暂缓出售四环医药的决定，并承诺在条件成熟时将以不低于４０，０００万元再次收购四环医药，若有其他潜在投资者参与竞价，则以价高者得为原则（详见２００８年１月１９日，公告２００７－００６、００７号）。 | 公司收悉中国证监会〔２００８〕２９号《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》：根据《中华人民共和国行政许可法》和《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定（试行）》的有关规定，中国证监会决定终止对本公司申请的审查（详见２００８年３月３１日，公告２００８－０２２号）。
截止目前，本公司未重启出售四环医药股权的工作。 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | －２，０１８，７０２．３３ | ３，７１７，１９７．８８ |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ５０４，６７５．５８ | －８７４，５８６．９７ |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | －１，５１４，０２６．７５ | ２，８４２，６１０．９１ |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | ４，２６６．６０ |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | ４，２６６．６０ |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | －１，５１４，０２６．７５ | ２，８４６，８７７．５１ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１０年０１月０５日 | 公司 | 电话沟通 | 社会公众股东 | 咨询公司经营情况，重申已披露的公告信息。 |
| ２０１０年０１月０６日 | 公司 | 电话沟通 | 社会公众股东 | 澄清网络小道消息传闻， 重申已披露的公告信息。 |
| ２０１０年０１月１９日 | 公司 | 电话沟通 | 社会公众股东 | 咨询下属公司华素制药的有关信息， 重申已披露的公告信息。 |
| ２０１０年０３月０９日 | 公司 | 电话沟通 | 社会公众股东 | 反映对公司的期望建议， 重申已披露的公告信息。 |
| ２０１０年０４月１９日 | 公司 | 电话沟通 | 社会公众股东 | 询问公司经营情况是否正常，已答复正常。 |
| ２０１０年０４月２３日 | 公司 | 电话沟通 | 社会公众股东 | 咨询中关村与中关村科技园是否为一个单位，已予澄清不是一个单位。 |
| ２０１０年０４月３０日 | 公司 | 电话沟通 | 社会公众股东 | 咨询中关村是否有分拆上诉事项，已依公告内容澄清。 |
| ２０１０年０５月０４日 | 公司 | 电话沟通 | 社会公众股东 | 咨询近期有无重大重组及分拆上市计划，已依公告澄清。 |
| ２０１０年０５月０６日 | 公司 | 电话沟通 | 社会公众股东 | 询问中关村园区３００多家企业可上市的信息与本公司的关系，已澄清并无关系。 |
| ２０１０年０５月１１日 | 公司 | 电话沟通 | 社会公众股东 | 咨询２００９年度股东大会审议的内容，已依据公告内容告知。 |
| ２０１０年０５月１３日 | 公司 | 电话沟通 | 社会公众股东 | 咨询关于是否鹏泰投资仍为公司第一大股东的问题，已答复是第一大股东。 |
| ２０１０年０５月２１日 | 公司 | 电话沟通 | 社会公众股东 | 咨询琼民源法人股东与本公司的关系，已告知并无关系。 |
| ２０１０年０６月０７日 | 公司 | 电话沟通 | 社会公众股东 | 咨询是否有分拆上市计划，已依公告澄清。 |
| ２０１０年０６月２３日 | 公司 | 电话沟通 | 社会公众股东 | 询６月２４日股东大会审议内容，已根据通知公告告知。 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ９２，６７２，０６５．９７ | １０，２８６，３６１．３３ | １５７，８９６，７７１．８２ | ２７，４９１，７４９．７６ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ４３，３８３，５６４．８１ | | ６４，７５２，８２６．１８ | ３５０，０００．００ |
| 应收账款 | １，３６４，３３８，５３４．９０ | ５０，２１７，３０１．０４ | １，３５０，９６８，４１４．２１ | ４４，４１０，８６２．１２ |
| 预付款项 | ９５，０９９，２４２．９５ | ２，４４３，６０９．８６ | ６７，６８３，９０６．３８ | ２，４４３，６０９．８６ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | ９１７，６２２．１０ | ４，２８２，５５１．００ | ９１７，６２２．１０ | ４，２８２，５５１．００ |
| 其他应收款 | ２６６，３４９，１７３．０３ | ６０８，９６３，０１７．８４ | ２２９，７１７，０６３．１６ | ６０１，２３０，６５２．４０ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | １，３７４，１３６，３７４．０１ | ６６５，８０７，１３９．００ | １，３５６，０１３，１０８．８２ | ６８６，６３５，８９４．８９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ３，２３６，８９６，５７７．７７ | １，３４１，９９９，９８０．０７ | ３，２２７，９４９，７１２．６７ | １，３６６，８４５，３２０．０３ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | １１，６４２，９９７．３６ | | ２８，６３３，３１７．７６ | １４，９７１，６１８．０６ |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | １２８，０９１，５５７．０４ | ７６７，４７６，２４９．２６ | １２７，３８９，９９５．８２ | ７６７，４７６，２４９．２６ |
| 投资性房地产 | ５３，８９８，９６０．４９ | ５３，８９８，９６０．４９ | ６５，５１６，４５１．２３ | ６５，５１６，４５１．２３ |
| 固定资产 | ２９０，９８５，０７６．４７ | １２，９６４，６４３．３８ | ２９５，７０１，９３２．６０ | １３，８８０，７６０．３２ |
| 在建工程 | | | １２，４００．００ | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ７，４７１，６５８．２４ | | ７，６９９，３７３．６０ | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | ５，１６４，７５０．１８ | | ５，１６４，７５０．１８ | |
| 长期待摊费用 | ２２，１５８，９８３．９３ | ２，８２３，１７７．０６ | ２４，８２８，６３７．５１ | ３，５１９，３９０．７０ |
| 递延所得税资产 | １９，６９５，１８８．５１ | | １９，６９５，１８８．５１ | |
| 其他非流动资产 | ６，９０５，２０６．２０ | | ６，１３９，６１４．６４ | |
| 非流动资产合计 | ５４６，０１４，３７８．４２ | ８３７，１６３，０３０．１９ | ５８０，７８１，６６１．８５ | ８６５，３６４，４６９．５７ |
| 资产总计 | ３，７８２，９１０，９５６．１９ | ２，１７９，１６３，０１０．２６ | ３，８０８，７３１，３７４．５２ | ２，２３２，２０９，７８９．６０ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ４４６，１９９，０３５．６３ | １１４，９９９，０３５．６３ | ４８１，２００，０００．００ | １３５，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | １５，０００，０００．００ | | １５，０００，０００．００ | |
| 应付账款 | １，１２９，９９９，０２０．３３ | ５７，９８０，６６５．８２ | １，１４６，９６９，９１６．９４ | ６１，５２１，２３８．３７ |
| 预收款项 | ２６０，５２６，３６３．１０ | １１４，１６０，５８０．８２ | １９４，５６０，７１６．３１ | １２１，１６４，８８４．０５ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ５６，７２４，２７４．４６ | １，５１７，７００．８７ | ５４，５５６，３２６．１６ | １，１６７，８２８．８３ |
| 应交税费 | １９５，７３３，９９８．９９ | ３４，２２２，２８７．４７ | ２０１，３９１，１０６．３１ | ３４，８４３，０１８．５７ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | ９，３３４，３０１．８８ | ７，００２，１５２．８８ | ９，３３４，３０１．８８ | ７，００２，１５２．８８ |
| 其他应付款 | ７３４，０６９，９５３．２１ | １，０６５，４８８，２６９．４５ | ７４６，０４８，４３７．２９ | １，０４９，３６８，６９１．４８ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | １０，７３４，７４９．１６ | ８，２７０，０００．００ | ２４，７３９，７３６．９２ | １９，８２０，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ２，８５８，３２１，６９６．７６ | １，４０３，６４０，６９２．９４ | ２，８７３，８００，５４１．８１ | １，４２９，８８７，８１４．１８ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ２，３３２，２７７．２７ | | ２，３３２，２７７．２７ | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | ２，０００，０００．００ | | ２，０００，０００．００ | |
| 专项应付款 | １０，６５０，０００．００ | | １１，２５０，０００．００ | |
| 预计负债 | ４１，６３９，４１０．８４ | ４１，６３９，４１０．８４ | ５６，６１１，０２８．９０ | ５６，６１１，０２８．９０ |
| 递延所得税负债 | ２，７６０，９４９．７６ | | ３，２６５，６２５．３５ | |
| 其他非流动负债 | １，７３５，１９６．９９ | | ５１４，２５６．６７ | |
| 非流动负债合计 | ６１，１１７，８３４．８６ | ４１，６３９，４１０．８４ | ７５，９７３，１８８．１９ | ５６，６１１，０２８．９０ |
| 负债合计 | ２，９１９，４３９，５３１．６２ | １，４４５，２８０，１０３．７８ | ２，９４９，７７３，７３０．００ | １，４８６，４９８，８４３．０８ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ６７４，８４６，９４０．００ | ６７４，８４６，９４０．００ | ６７４，８４６，９４０．００ | ６７４，８４６，９４０．００ |
| 资本公积 | ９２４，４６９，８８６．６５ | ９２６，７０７，３７２．９５ | ９２５，８０８，７４０．５８ | ９２６，７０７，３７２．９５ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ８３，０１５，１６４．７０ | ８３，０１５，１６４．７０ | ８３，０１５，１６４．７０ | ８３，０１５，１６４．７０ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | －９９１，８１６，５６９．１７ | －９５０，６８６，５７１．１７ | －９９２，５９２，４０４．５４ | －９３８，８５８，５３１．１３ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ６９０，５１５，４２２．１８ | ７３３，８８２，９０６．４８ | ６９１，０７８，４４０．７４ | ７４５，７１０，９４６．５２ |
| 少数股东权益 | １７２，９５６，００２．３９ | | １６７，８７９，２０３．７８ | |
| 所有者权益合计 | ８６３，４７１，４２４．５７ | ７３３，８８２，９０６．４８ | ８５８，９５７，６４４．５２ | ７４５，７１０，９４６．５２ |
| 负债和所有者权益总计 | ３，７８２，９１０，９５６．１９ | ２，１７９，１６３，０１０．２６ | ３，８０８，７３１，３７４．５２ | ２，２３２，２０９，７８９．６０ |
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ２０１０年０６月３０日 单位：元
７．２．２ 利润表
编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ２０１０年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ９９８，５０３，２６４．１７ | ６０，５３３，５７４．６０ | ９７８，３３０，６８９．８２ | ７４，８８１，０１２．７８ |
| 其中：营业收入 | ９９８，５０３，２６４．１７ | ６０，５３３，５７４．６０ | ９７８，３３０，６８９．８２ | ７４，８８１，０１２．７８ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ９８７，５９７，８２５．６８ | ７１，６５４，４７３．８４ | ９５８，４６７，８８３．８７ | ７３，３７７，２８１．６０ |
| 其中：营业成本 | ７７２，８９９，０１９．２２ | ２９，１９１，５９８．００ | ７３４，５６７，２７６．６２ | ４３，３８１，９７４．０６ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ２７，４１６，５３３．６４ | ３，０７９，９２２．２８ | ３０，０１１，５１８．２９ | ４，５６０，４１０．４１ |
| 销售费用 | ８８，３７０，１１０．３０ | ５，５３０，２６０．８５ | １０６，６６７，３０１．２８ | ７，２４７，７５４．３７ |
| 管理费用 | ６９，９７９，６００．０６ | １５，６０９，８８８．９５ | ６３，９１８，１７８．５８ | １１，７９７，１５２．１８ |
| 财务费用 | ２９，４８９，８４６．４３ | １８，２４２，８０３．７６ | ２２，８８９，０１２．０７ | ６，３８９，９９０．５８ |
| 资产减值损失 | －５５７，２８３．９７ | | ４１４，５９７．０３ | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ８９３，８３５．４２ | ２８，８００．００ | －１，９５５，２３１．０２ | ２８，８００．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ７０１，５６１．２２ | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | １１，７９９，２７３．９１ | －１１，０９２，０９９．２４ | １７，９０７，５７４．９３ | １，５３２，５３１．１８ |
| 加：营业外收入 | ２，９６９，５６３．３５ | ４５３，６１４．４７ | ３，８７５，１９１．３９ | ５９２，４５９．３０ |
| 减：营业外支出 | １，２４３，１６０．５２ | １，１８９，５５５．２７ | ２，８８７，７７７．６４ | １，２０４，２４９．５０ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ５２，２７１．１０ | ４８，６５３．２７ | １５，２６１．６１ | １４，９７０．５２ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １３，５２５，６７６．７４ | －１１，８２８，０４０．０４ | １８，８９４，９８８．６８ | ９２０，７４０．９８ |
| 减：所得税费用 | ７，４９７，８６９．９４ | | ２，９２４，６１０．６３ | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ６，０２７，８０６．８０ | －１１，８２８，０４０．０４ | １５，９７０，３７８．０５ | ９２０，７４０．９８ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ７７５，８３５．３７ | －１１，８２８，０４０．０４ | １４，３７２，８３２．６８ | ９２０，７４０．９８ |
| 少数股东损益 | ５，２５１，９７１．４３ | | １，５９７，５４５．３７ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．００１１ | －０．０１７５ | ０．０２１３ | ０．００１４ |
| （二）稀释每股收益 | ０．００１１ | －０．０１７５ | ０．０２１３ | ０．００１４ |
| 七、其他综合收益 | －１，５１４，０２６．７５ | | ２，８４６，８７７．５１ | |
| 八、综合收益总额 | ４，５１３，７８０．０５ | －１１，８２８，０４０．０４ | １８，８１７，２５５．５６ | ９２０，７４０．９８ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | －５６３，０１８．５６ | －１１，８２８，０４０．０４ | １６，４５４，１８８．１１ | ９２０，７４０．９８ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ５，０７６，７９８．６１ | | ２，３６３，０６７．４５ | |
７．２．３ 现金流量表
编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ２０１０年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ８９５，８３４，８６３．３６ | ３０，８５１，８８１．３７ | ８４６，１６１，１３６．００ | ２１，００６，５２１．５３ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | １，４０３，２８５．４１ | | １７７，０２２．２１ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ５３，９８８，２９８．６７ | １２９，７００，６８７．３８ | １４５，６７３，８２１．３０ | ２６７，５２２，０００．７６ |
| 经营活动现金流入小计 | ９５１，２２６，４４７．４４ | １６０，５５２，５６８．７５ | ９９２，０１１，９７９．５１ | ２８８，５２８，５２２．２９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ７２７，６２０，４７８．０３ | | ５９６，５２４，５４１．０１ | ３，７６１，３４４．００ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ７２，５５４，７９８．１２ | ４，５９４，６２０．９６ | ６１，２９７，９８８．６４ | ４，１５６，４７７．８６ |
| 支付的各项税费 | ６７，９１６，８３２．１３ | ４，４７５，１９６．１１ | ８２，１９０，３４９．６１ | １３，６１５，０８９．１９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ８８，１１７，６４９．１１ | １４３，１４８，４５９．６２ | ９６，１６８，４５０．１４ | １４９，１８９，８７１．００ |
| 经营活动现金流出小计 | ９５６，２０９，７５７．３９ | １５２，２１８，２７６．６９ | ８３６，１８１，３２９．４０ | １７０，７２２，７８２．０５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －４，９８３，３０９．９５ | ８，３３４，２９２．０６ | １５５，８３０，６５０．１１ | １１７，８０５，７４０．２４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | ２３３，４７２．２０ | |
| 取得投资收益收到的现金 | １９２，２７４．２０ | ２８，８００．００ | ５，０２８，８００．００ | ５，０２８，８００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ３３０，１６２．０６ | １５１，４００．００ | ５，５６６，９７４．０７ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | －７５，６９５．１３ | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ２１４，９８９．６０ | １４，９１９．２２ | ６２６，９０４．５９ | ９，２３８．１７ |
| 投资活动现金流入小计 | ７３７，４２５．８６ | １９５，１１９．２２ | １１，３８０，４５５．７３ | ５，０３８，０３８．１７ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ７，８６９，７３２．８８ | | ６，０６３，５６７．２２ | ４，１００．００ |
| 投资支付的现金 | | | | ９，０００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ４０５．００ | | ２６．５０ | |
| 投资活动现金流出小计 | ７，８７０，１３７．８８ | | ６，０６３，５９３．７２ | ９，００４，１００．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －７，１３２，７１２．０２ | １９５，１１９．２２ | ５，３１６，８６２．０１ | －３，９６６，０６１．８３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | １７０，０００，０００．００ | | １８０，０００，０００．００ | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | ６５，７０５．２３ | |
| 筹资活动现金流入小计 | １７０，０００，０００．００ | | １８０，０６５，７０５．２３ | |
| 偿还债务支付的现金 | ２０５，０００，９６４．３７ | ２０，０００，９６４．３７ | ２５４，８６１，２７７．１７ | ５４，８６１，２７７．１７ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １５，２４５，０１３．１４ | ５，７２９，４７３．９４ | ２４，８７９，２７５．６０ | ９，７６４，６８４．６８ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | １，２９８，９３２．３１ | ４，３６１．４０ | １，０５１，７５０．４７ | ５，６６７．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | ２２１，５４４，９０９．８２ | ２５，７３４，７９９．７１ | ２８０，７９２，３０３．２４ | ６４，６３１，６２８．８５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －５１，５４４，９０９．８２ | －２５，７３４，７９９．７１ | －１００，７２６，５９８．０１ | －６４，６３１，６２８．８５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －１，９６３．２２ | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －６３，６６２，８９５．０１ | －１７，２０５，３８８．４３ | ６０，４２０，９１４．１１ | ４９，２０８，０４９．５６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １４８，００９，８０３．２５ | ２４，９３５，６２５．３８ | ７７，５４０，１７２．１２ | ３，６６２，４７６．６９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ８４，３４６，９０８．２４ | ７，７３０，２３６．９５ | １３７，９６１，０８６．２３ | ５２，８７０，５２６．２５ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董事长：刘冰洋
二○一○年八月十七日
合并所有者权益变动表
编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ２０１０半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ６７４，８４６，９４０．００ ９２５，８０８，７４０．５８ ８３，０１５，１６４．７０ －９９２，５９２，４０４．５４ １６７，８７９，２０３．７８ ８５８，９５７，６４４．５２ ６７４，８４６，９４０．００ ９０９，３９５，８８９．３３ ８３，０１５，１６４．７０ －１，０４２，５１１，５６３．４５ １７３，８８２，４０４．８９ ７９８，６２８，８３５．４７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ６７４，８４６，９４０．００ ９２５，８０８，７４０．５８ ８３，０１５，１６４．７０ －９９２，５９２，４０４．５４ １６７，８７９，２０３．７８ ８５８，９５７，６４４．５２ ６７４，８４６，９４０．００ ９０９，３９５，８８９．３３ ８３，０１５，１６４．７０ －１，０４２，５１１，５６３．４５ １７３，８８２，４０４．８９ ７９８，６２８，８３５．４７
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１，３３８，８５３．９３ ７７５，８３５．３７ ５，０７６，７９８．６１ ４，５１３，７８０．０５ １６，４１２，８５１．２５ ４９，９１９，１５８．９１ －６，００３，２０１．１１ ６０，３２８，８０９．０５
（一）净利润 ７７５，８３５．３７ ５，２５１，９７１．４３ ６，０２７，８０６．８０ ４９，９１９，１５８．９１ ６，１２９，６６３．０４ ５６，０４８，８２１．９５
（二）其他综合收益 －１，３３８，８５３．９３ －１７５，１７２．８２ －１，５１４，０２６．７５ ４，４１８，９６７．０３ １，０１４，９９０．５１ ５，４３３，９５７．５４
上述（一）和（二）小计 －１，３３８，８５３．９３ ７７５，８３５．３７ ５，０７６，７９８．６１ ４，５１３，７８０．０５ ４，４１８，９６７．０３ ４９，９１９，１５８．９１ ７，１４４，６５３．５５ ６１，４８２，７７９．４９
（三）所有者投入和减少资本 １１，９９３，８８４．２２ －１３，１４７，８５４．６６ －１，１５３，９７０．４４
１．所有者投入资本 １２，６９９，０５５．６９ －１３，１４７，８５４．６６ －４４８，７９８．９７
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 －７０５，１７１．４７ －７０５，１７１．４７
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 ６７４，８４６，９４０．００ ９２４，４６９，８８６．６５ ８３，０１５，１６４．７０ －９９１，８１６，５６９．１７ １７２，９５６，００２．３９ ８６３，４７１，４２４．５７ ６７４，８４６，９４０．００ ９２５，８０８，７４０．５８ ８３，０１５，１６４．７０ －９９２，５９２，４０４．５４ １６７，８７９，２０３．７８ ８５８，９５７，６４４．５２
公司所有者权益变动表
编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ２０１０半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ６７４，８４６，９４０．００ ９２６，７０７，３７２．９５ ８３，０１５，１６４．７０ －９３８，８５８，５３１．１３ ７４５，７１０，９４６．５２ ６７４，８４６，９４０．００ ９１４，６１４，０１４．４４ ８３，０１５，１６４．７０ －９７２，７４２，１２２．２０ ６９９，７３３，９９６．９４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ６７４，８４６，９４０．００ ９２６，７０７，３７２．９５ ８３，０１５，１６４．７０ －９３８，８５８，５３１．１３ ７４５，７１０，９４６．５２ ６７４，８４６，９４０．００ ９１４，６１４，０１４．４４ ８３，０１５，１６４．７０ －９７２，７４２，１２２．２０ ６９９，７３３，９９６．９４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１１，８２８，０４０．０４ －１１，８２８，０４０．０４ １２，０９３，３５８．５１ ３３，８８３，５９１．０７ ４５，９７６，９４９．５８
（一）净利润 －１１，８２８，０４０．０４ －１１，８２８，０４０．０４ ３３，８８３，５９１．０７ ３３，８８３，５９１．０７
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 －１１，８２８，０４０．０４ －１１，８２８，０４０．０４ ３３，８８３，５９１．０７ ３３，８８３，５９１．０７
（三）所有者投入和减少资本 １２，０９３，３５８．５１ １２，０９３，３５８．５１
１．所有者投入资本 １２，０９３，３５８．５１ １２，０９３，３５８．５１
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 ６７４，８４６，９４０．００ ９２６，７０７，３７２．９５ ８３，０１５，１６４．７０ －９５０，６８６，５７１．１７ ７３３，８８２，９０６．４８ ６７４，８４６，９４０．００ ９２６，７０７，３７２．９５ ８３，０１５，１６４．７０ －９３８，８５８，５３１．１３ ７４５，７１０，９４６．５２
